聚热点 juredian

建筑工程怎样理解竣工时间

问:建筑工程怎样理解竣工时间

律师解答:

很容易理解工期和开工日期的问题,但是对于竣工日期和实践中的问题有不同的看法,经常会有争议。由于竣工日期与工期是否违约,支付工程款的计算时间和工程款的计息时间密切相关。竣工日期是指合同约定的建设项目竣工日期。关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)规定,工程竣工验收通过,承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。如果施工合同没有约定或者约定不明确,则适用法定原则。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定:(一)建设工程竣工验收合格的,以竣工验收之日为竣工日期;(二)承包人已提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以占有建设工程之日为竣工日期。

相关法规

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

其他人还看了:

★ 劳动仲裁需要多少个人申请人

★ 民营企业和私营企业有什么区别?

搜索建议:建筑工程怎样理解竣工时间  
热议

 重庆5A级景区马渡河小小三峡,比...

说到三峡,人们一般指的是长江上的瞿塘峡、巫峡与西陵峡三座地跨重庆、湖北两省市的超大峡谷,如郦道元在《三峡》一文中所言“两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日”,...(展开)